随着人们法律意识的建立，合同的类型越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编精心整理的中央空调改造合同，欢迎大家分享。
中央空调改造合同1
甲方：重庆(集团)有限公司
乙方：重庆科技有限责任公司
依据《中华人民共和国合同法》的规定，重庆实业(集团)有限公司(甲方)与重庆科技有限责任公司(乙方)，就甲方办公楼中央空调系统节电技术应用工程，经协商后达成一致，签定本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称：(集团)有限公司办公楼中央空调系统电效改造工程
2、工程地点：重庆(集团)有限公司办公楼内
第二条 工程内容
1、对甲方中央空调系统的配电系统，按照施工方案进行节电技术改造；
2、乙方提供节电方案所需亚太专用节电产品及全部辅料，并进行现场安装、调试和测试工作；
3、乙方提供该系统的全套工程竣工图和技术资料，负责培训甲方的使用及维护人员。
第三条 应达到的技术指标和要求
1、节电系统投运后，平均节电率约15%；
2、节电设备不得对甲方的用电设备及系统造成影响和损坏，确保正常运行率≥98％。
第四条 工程造价及付款
本合同总额为21.85万元。
1、合同签定生效后10日内，由甲方向乙方支付总价40％的信用金8.74万元。
2、安装验收合格并投运后30日内，由甲方向乙方支付工程款12.0175万元。
3、安装验收合格并达到节电指标后60天内，由甲方向乙方支付5％的质保金1.0925万元。
4、另：设备安装、调试费按合同总金额的5%计算，即1.0925万元。安装、调试费由甲方随工程款一并支付乙方。
第五条 工期
合同生效并预付信用金后2个月内完成。
第六条 双方责任
1、甲方按合同进度支付工程费用，负责对安装的设备进行实物验收，配合乙方完成本项目工程。
2、甲方负责按乙方的要求进行计量装置的安装、记录和统计。
3、乙方按合同完成第二条所列全部内容，保证达到第三条的.技术指标。
4、设备安装后，双方应确定对中央空调的用电系统电量分别进行10天以上的统计，以便进行改造前后比较。
第七条 质量及验收
1、本工程质保期2年，质保期内如节电设备或施工原因造成的质量问题由乙方无偿返修。节电器设备终身维修。
2、以本合同第二条作为工程验收内容，现场验收后，按电量统计进行节电率确认验收，达到平均节电率≥12%的指标为合格。节电率的计算为：
节电率 ＝ 100％
第八条 违约责任
1、由于任何一方过错，造成合同不能履行，由过错方承担违约责任。若属双方的过错，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的责任。
2、甲方未按合同约定支付费用，每延误一天，按合同总价的0.4％支付违约金。
3、工程验收不合格，乙方无条件终止工程，拆除节电设备，并在15日内退还已支付的所有费用。
4、乙方未按工期要求完成，每延误一天，违约金按合同总价的0.4％在总额中减扣。
第九条 争议的解决办法
在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，若协商不能解决问题，双方均可在工程所在地的法院诉讼解决。
第十条 其它
1、本工程在实施中，双方均应遵守《建设工程安全生产管理条例》，共同做好安全防范工作。若发生安全事故影响生产，概由责任方负责。
2、本工程不得转包。
3、本工程甲方将指派＿＿＿＿＿为现场代表，乙方将指派＿＿＿＿为现场代表，共同协商处理工程实施中的有关事宜。
4、工程完成后，工程范围内的硬件设备归甲方所有，并由甲方负责维护。
5、本合同经双方签章后生效。
6、本合同一式二份，甲、乙方各一份，均有同等法律效力。
甲方： 乙方：
重庆(集团)有限公司 重庆科技有限责任公司
法定代表人： 法定代表人：
经办人： 经办人：
合同签订地点: 重 庆 市 区
合同签订日期: 月 日
中央空调改造合同2
甲方：
乙方：
分公司(以下简称甲方)与空调维修公司经过友好协商(以下简称乙方)，甲方决定聘用乙方从事分公司的空调维护、保养、大修等工作，乙方应凭借雄厚的技术力量，丰富的实践经验，及时处理空调的各种故障，为甲方提供空调安装、调试、移机、维修、维护及工程改造等服务。
具体服务内容描述：
1、乙方定时为用户提供一年两次上门巡检服务(包括两次的空调清洗：3月清洗一次空调、9月清洗一次空调)，季度一次(3月、9月)上门检测，服务期内若空调出现故障，也可享受免费的全面检测。(不包括空调零配件的费用)
巡检服务项目：
1.检查空调雪种压力是否在正常范围内(若不在正常范围内，可免费补加雪种)、控
2.排除发现的故障，更换损坏的配件。
4. 提供维修报告。
5. 提供电话技术咨询。
6.以优惠的价格为客户提供各种空调配件。
2、甲方在日常工作中如发现设备故障应及时通知乙方，对于严重故障(如空调停机，控制器故障等)，乙方将在6小时内派出技术工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的一般故障，乙方将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件，经甲方同意，乙方应及时提供并给予更换，配件费用由甲方承担。
3、承包项目及方式：甲方将公司空调分为两部分，分别聘用两个空调维修公司进行维护保养，按照协商好的.价格进行。巡检过程中的服务项目及需要的更换的配件，每月必须列出清单做为检查的依据及付款凭证，由于乙方维护保养不及时，造成合同期内损坏5台以上压缩机的公司，甲方给予两个维修公司平均工程款20%的处罚，严重着甲方随时解除维修保养合同。
详情见报价单。
4、付款方式：
我司在清洗和保养第一次施工后，甲方付给乙方(乙方开据发票)80%工程款，秋季空调停机后一次性结清(乙方提供发票)。
5、本合同末尽不宜，甲、乙双方可在今后的工作_同协商或另订协议，同样具有法律效力。
6、本合约期限为年，从20xx年至要求解约须经双方协商。
7、本合同经双方签字及盖章即可生效，合同一式二份，双方各持一份。
甲方负责人签名：乙方负责人签名：
甲方地址(单位)：乙方地址(单位)：
中央空调改造合同3
根据有关法律、法规的规定，结合家用中央空调系统安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜，达成如下协议(包括本合同附件和所有协议)，以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地址：_________
3.甲方联系人或委托联系人：_________电话：_________
4.甲方所提供机组：
室外机：
室内机：
二、工程施工周期
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，完成隐蔽工程安装验收。
待_________装潢工程结束后，进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理
1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前，将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3.甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。
4.施工图和室外机安装位置，如需得到消防、环保、物业部门认可时，由甲方负责办理，并承担相关费用。
5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的.规定。
四、工程造价
1.本合同安装工程总价为人民币_________元。
2.因甲方原因变更设计，需增减材料，总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格，由双方协商后签订补充协议。
五、付款方式
1.合同签定后，甲方即支付给乙方合同总价的l0%，计人民币_________元。
2.材料进场，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。
3.隐蔽工程验收合格，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。
4.工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的10%，计人民币_________元。
5.双方款项往来均应出具收据，工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
六、工程质量及验收
1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2.隐蔽工程安装完成后，甲、乙双方应办理检查与验收手续，甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间，乙方应提前2天通知甲方，甲方应在接到通知后2天内验收。
3.甲方在装演工程结束后，应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。
4.竣工验收后，甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修，保修期1年，管道风口保修期2年，从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5.工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图纸l份。
6.施工规范及工程竣工验收标准，按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
七、纠纷处理方式
1.因工程质量，双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解，也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不能解决的，选定以下第_________种方式解决(不选定的划除)：
(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提起诉讼。
八、违约责任
1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件，致使工期延误的，每延误l天，甲方应当支付误工费人民币_________元给乙方。
2.由于乙方原因逾期竣工，每逾期1天，乙方应当按照甲方已累计付款额的_________%支付违约金给甲方。
3.竣工验收不合格，如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求，乙方必须无偿返工，并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因，由甲方向设计方追究责任;如系设备原因，由甲方向设备供应方追究责任。
九、其它
1.本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
地址：_________地址：_________
电话：_________电话：_________
_________年____月____日_________年____月____日
中央空调改造合同4
甲方：_________
乙方：_________
依据《中华人民共和国合同法》的规定，_________（集团）有限公司（甲方）与_________有限责任公司（乙方），就甲方办公楼中央空调系统节电技术应用工程，经协商后达成一致，签定本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：_________（集团）有限公司办公楼中央空调系统电效改造工程
2、工程地点：_________（集团）有限公司办公楼内
第二条工程内容
1、对甲方中央空调系统的配电系统，按照施工方案进行节电技术改造；
2、乙方提供节电方案所需亚太专用节电产品及全部辅料，并进行现场安装、调试和测试工作；
3、乙方提供该系统的全套工程竣工图和技术资料，负责培训甲方的使用及维护人员。
第三条应达到的技术指标和要求
1、节电系统投运后，平均节电率约_________%；
2、节电设备不得对甲方的用电设备及系统造成影响和损坏，确保正常运行率≥_________％。
第四条工程造价及付款
本合同总额为_________万元。
1、合同签定生效后_________日内，由甲方向乙方支付总价_________％的信用金_________万元。
2、安装验收合格并投运后_________日内，由甲方向乙方支付工程款_________万元。
3、安装验收合格并达到节电指标后_________天内，由甲方向乙方支付_________％的质保金_________万元。
4、另：设备安装、调试费按合同总金额的_________%计算，即_________万元。安装、调试费由甲方随工程款一并支付乙方。
第五条工期
合同生效并预付信用金后_________个月内完成。
第六条双方责任
1、甲方按合同进度支付工程费用，负责对安装的设备进行实物验收，配合乙方完成本项目工程。
2、甲方负责按乙方的要求进行计量装置的安装、记录和统计。
3、乙方按合同完成第二条所列全部内容，保证达到第三条的技术指标。
4、设备安装后，双方应确定对中央空调的用电系统电量分别进行_________天以上的`统计，以便进行改造前后比较。
第七条质量及验收
1、本工程质保期_________年，质保期内如节电设备或施工原因造成的质量问题由乙方无偿返修。节电器设备终身维修。
2、以本合同第二条作为工程验收内容，现场验收后，按电量统计进行节电率确认验收，达到平均节电率≥_________%的指标为合格。节电率的计算为：节电率＝100％
第八条违约责任
1、由于任何一方过错，造成合同不能履行，由过错方承担违约责任。若属双方的过错，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的责任。
2、甲方未按合同约定支付费用，每延误一天，按合同总价的_________％支付违约金。
3、工程验收不合格，乙方无条件终止工程，拆除节电设备，并在_________日内退还已支付的所有费用。
4、乙方未按工期要求完成，每延误一天，违约金按合同总价的_________％在总额中减扣。
第九条争议的解决办法
在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，若协商不能解决问题，双方均可在工程所在地的法院诉讼解决。
第十条其它
1、本工程在实施中，双方均应遵守《建设工程安全生产管理条例》，共同做好安全防范工作。若发生安全事故影响生产，概由责任方负责。
2、本工程不得转包。
3、本工程甲方将指派_________为现场代表，乙方将指派_________为现场代表，共同协商处理工程实施中的有关事宜。
4、工程完成后，工程范围内的硬件设备归甲方所有，并由甲方负责维护。
5、本合同经双方签章后生效。
6、本合同一式二份，甲、乙方各一份，均有同等法律效力。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
经办人：_________经办人：_________
合同签订地点：_________市_________区
合同签订日期：_________年_________月_________日
中央空调改造合同5
客户单位名称：（以下简称“甲方”）
售后服务单位：（以下简称“乙方”）
甲乙双方本着平等互利的原则，甲方对所属的中央空调委托乙方进行保养、维修。为明确双方的责任和权利就下列条款经协商后签订协议，其它未尽事宜，由双方协商后另行解决。协议如下：
一、维保主要设备
_________________________。
二、保养范围：
1、室外机、室内机、系统及控制部分；
2、设备电器以空调设备主电源连接端子为界。
三、保养内容：
1、室外机控制器内容；
2、室外机热交换器清洗；
3、室内机电脑板清洁；
4、冷媒系统气密性检测；
5、电器的.绝缘性能安全性检测；
6、电源端子、压缩机电器端子的松紧检测；
7、信号传输检测；
8、保温层的修补；
中央空调改造合同6
乙方：
根据有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：
条甲方订购及设备规格型号及数量，以及工程概况：
1、设备情况：
2、安装工程概况：
工程地点：
开工日期：____年____月____日
竣工日期：____年____月____日
第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点，工程材料的安全由甲乙方共同负责。
第三条产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单上签字盖章。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，须经双方洽商加以确认。
第四条付款方式：
1、本合同价款为双方合同工程款＋洽商价款；
2、本合同工程总价款为人民币￥____元
3、合同签定时,甲方支付乙方工程定金计人民币￥____元；大写：____圆整；
4、乙方工程材料及设备进场，甲方验收签字后支付乙方二期工程款人民币￥____元，大写：____圆；
5、其余款项于设备调试完毕,工程竣工验收合格后付清余款，甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方；乙方通知甲方验收，一周内甲方无故不参加验收，视作验收合格。
6、以上价款不含小区物管费、含专用钻孔机器钻孔费用、含设备吊装费。
第五条双方责任
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；
2、除洽商外，如乙方延期交工，应向甲方支付违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的`除外。
二、甲方责任：
1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作；
2、甲方负责空调内外机电源的铺设及室外机基座的建设。
3、甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，一个月内，乙方有权终止合同，并追回中央空调设备及附属材料，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：
工程量变化或设计变更；
不可抗力；甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；
甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条产品质量责任和售后服务条款
1.自验收之日起,工程保修期为壹年半。
在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。
2.质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第八条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条本合同正
正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：________乙方：________
代理人：________代理人：________
电话：________电话：________
日期：________日期：________
签订地点：_________
委托方(甲方)：_________
承接方(乙方)：_________
中央空调改造合同7
甲方：_______________
乙方：_______________
依据《中华人民共和国合同法》的规定，重庆xxx实业（集团）有限公司（甲方）与重庆xx科技有限责任公司（乙方），就甲方办公楼中央空调系统节电技术应用工程，经协商后达成一致，签定本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：xxxxxxx（集团）有限公司办公楼中央空调系统电效改造工程
2、工程地点：重庆xxxxxx（集团）有限公司办公楼内
第二条工程内容
1、对甲方中央空调系统的配电系统，按照施工方案进行节电技术改造；
2、乙方提供节电方案所需亚太专用节电产品及全部辅料，并进行现场安装、调试和测试工作；
3、乙方提供该系统的全套工程竣工图和技术资料，负责培训甲方的使用及维护人员。
第三条应达到的技术指标和要求
1、节电系统投运后，平均节电率约15%；
2、节电设备不得对甲方的用电设备及系统造成影响和损坏，确保正常运行率≥98％。
第四条工程造价及付款
本合同总额为_______________万元。
1、合同签定生效后10日内，由甲方向乙方支付总价40％的信用金_______________万元。
2、安装验收合格并投运后30日内，由甲方向乙方支付工程款_______________万元。
3、安装验收合格并达到节电指标后60天内，由甲方向乙方支付5％的质保金_______________万元。
4、另：设备安装、调试费按合同总金额的5%计算，即_______________万元。安装、调试费由甲方随工程款一并支付乙方。
第五条工期
合同生效并预付信用金后2个月内完成。
第六条双方责任
1、甲方按合同进度支付工程费用，负责对安装的.设备进行实物验收，配合乙方完成本项目工程。
2、甲方负责按乙方的要求进行计量装置的安装、记录和统计。
3、乙方按合同完成第二条所列全部内容，保证达到第三条的技术指标。
4、设备安装后，双方应确定对中央空调的用电系统电量分别进行10天以上的统计，以便进行改造前后比较。
第七条质量及验收
1、本工程质保期2年，质保期内如节电设备或施工原因造成的质量问题由乙方无偿返修。节电器设备终身维修。
2、以本合同第二条作为工程验收内容，现场验收后，按电量统计进行节电率确认验收，达到平均节电率≥12%的指标为合格。节电率的计算为：节电率＝×100％
第八条违约责任
1、由于任何一方过错，造成合同不能履行，由过错方承担违约责任。若属双方的过错，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的责任。
2、甲方未按合同约定支付费用，每延误一天，按合同总价的_______________％支付违约金。
3、工程验收不合格，乙方无条件终止工程，拆除节电设备，并在15日内退还已支付的所有费用。
4、乙方未按工期要求完成，每延误一天，违约金按合同总价的_______________％在总额中减扣。
第九条争议的解决办法
在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，若协商不能解决问题，双方均可在工程所在地的法院诉讼解决。
第十条其它
1、本工程在实施中，双方均应遵守《建设工程安全生产管理条例》，共同做好安全防范工作。若发生安全事故影响生产，概由责任方负责。
2、本工程不得转包。
3、本工程甲方将指派_______________为现场代表，乙方将指派_______________为现场代表，共同协商处理工程实施中的有关事宜。
4、工程完成后，工程范围内的硬件设备归甲方所有，并由甲方负责维护。
甲方：_______________
乙方：_______________
日期：_______________
【中央空调改造合同】相关文章：
供热系统及中央空调系统节能改造方案02-21
中央空调采购合同02-19
中央空调安装合同02-20
中央空调保养合同02-26
中央空调销售合同02-20
中央空调维修协议02-20
中央空调销售及安装合同02-20
中央空调承包合同02-20
[优秀]中央空调安装合同15篇02-24